Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998
Liikunnan kunnossapidon alueurakka Etelä-, Länsi- ja Keskusta-Turku, 1.10.2022 alkaen
Urakkasopimus
☒ pääurakka
☐ sivu-urakka
☐ aliurakka
☐ muu urakka
1.SOPIJAPUOLET
Tilaaja |
|
Turun kaupunki, vapaa-ajan palvelukokonaisuus, Liikuntapalvelut | p. 02 330 000 |
0204819-8 |
|
Blomberginaukio 4 |
|
20720 Turku |
|
Tilaajan edustajat
Eriteltynä liitteessä.
(Huom. Lisä- ja muutostyövaltuudet kohdan 18. mukaisesti)
Tilaajan edustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi
Urakoitsija |
|
Kuntec Oy | p. 02 262 4660 |
2434427-0 | |
Rieskalähteentie 78 |
|
20300 Turku |
|
Urakoitsijan edustajat
Eriteltynä liitteessä.
2.MUUT OSAPUOLET
Rakennuttaja Turun kaupunki, Vapaa-ajan palvelukokonaisuus, Liikuntapalvelut
Pääurakoitsija Kuntec Oy
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava (päätoteuttaja)
Pääurakoitsija
Työmaapalveluista vastaava Pääurakoitsija
Alistetut sivu-urakoitsijat Urakassa ei ole alistettuja sivu-urakoitsijoita
Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat
Urakkaohjelman kohdan 3.4 mukaisesti
3.SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ
Tämä sopimus kuuluu Turun kaupungin ja Kuntec Oy:n Puitesopimukseen. Tämän sopimuksen kaikki sopimusasiakirjat muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden ja sopimusehto on pätevä riippumatta siitä, missä sopimuskokonaisuuden osassa asiasta on sovittu.
Liikunnan kunnossapidon alueurakka on kokonaishintainen palveluhankinta. Tämän lisäksi Tilaaja voi tilata erillisellä tilauksella yksikköhintaisia ja tuntihintaisia töitä (LIITE X). Tilaaja ei sitoudu Hinnastossa kuvattuihin määriin.
Palvelusta käytetään jäljempänä myös nimitystä urakka ja palveluntuottajasta nimitystä urakoitsija.
Ellei tässä sopimuksessa ja urakkaohjelmassa ole muuta sovittu, tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660), joihin tämä sopimuslomake perustuu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE.
Tässä urakkasopimuksessa käytetään YSE:n mukaista käsitteistöä. Muina käsitteinä noudatetaan ensisijaisesti muita julkaistuja ja rakennusalalla yleisesti käytössä olevia käsitteitä.
4.URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä urakkahintaa vastaan suorittamaan Turun kaupungin alueiden Etelä-, Länsi- ja keskusta-Turun liikuntapaikkojen ympärivuotiset alueen kunnossapitopalvelut tarjouspyyntöasiakirjojen esittämässä laajuudessa sekä toimimaan alueen pääurakoitsijana sekä työmaapalveluista vastaavana urakoitsijana. Kunnossapitotöiden lisäksi Tilaaja voi teettää pieniä korjaustöitä.
PääsuoritusvelvollisuusUrakkaan kuuluvat YSE 1 §:n mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa
Viite YSE 1 §urakoitsijalle määritellyt alueurakan kunnossapitotyöt sekä pääurakoitsijan ja työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet.
SivuvelvollisuudetUrakkaan kuuluvat urakoitsijan oman suorituksen osalta kaikki valmiin
Viite YSE 2 §työn edellyttämät YSE 2 §:n toimenpiteet ja velvollisuudet, joita sopimusasiakirjoissa ei erikseen ole mainittu tilaajan velvoitteisiin kuuluviksi.
TyömaapalvelutTyömaapalveluista vastaa pääurakoitsija.
Viite YSE 3 §
Alueurakan johtovelvollisuudetPääurakoitsijana on Liikunnan kunnossapidon alueurakan päätoteuttaja ja toimii aluevastaavana työnjohtovelvoitteineen.
Viite YSE 4 §
5.SOPIMUSASIAKIRJAT
Viite YSE 12 §Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja sopimusasiakirjoja
Viite YSE 13 §Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys poikkeaa YSE 13 §:n mukaisesta.
Urakka-asiakirjaluettelo pätevyysjärjestyksessä
Asiakirjan nimiLiitePäiväys
1. Sopimus
2. Hinnasto
3. Urakkaohjelma
4. Sopimuskannusteet ja –sanktiot –liite
5. Turvallisuusasiakirja
6.. Tehtäväkortit 2022
7.Puitesopimus
8. Maksuerätaulukko
9. Ulkoliikuntapaikat
10. Urakka-alueen työkohdekarytat
(Työkohdekartat on cloudissa)
11. Ehdot henkilötietojen käsittelijälle, GDPR
17.5.2022
12. Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja
yleisillä alueilla (SKTY:n julkaisu 1/2013)
13. Infra RYL 2010
14. Turun kaupungin
ympäristösuojelumääräykset
15.Turun kaupungin kunnalliset
jätehuoltomääräykset
16.Esteettömyys tulee huomioida esteettömän
ympäristön suunnitteluohjekortin ”Suraku 8,
tilapäiset liikennejärjestelyt” mukaisesti
17. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot
YSE 1998
6.TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS
Lupien hankkiminen Urakoitsija hankkii työsuoritukseen liittyvät luvat ja vastaa
Viite YSE 8§ niiden kustannuksista.
Suunnitelmien toimittaminen -
Viite YSE 8§
Tilaajan teettämät muut työt Urakkaohjelman mukaisesti.
ja hankinnat
7.LAADUNVARMISTUS
Viite YSE 9 § Laadunvarmistus YSE:n 1998 ja urakkaohjelman mukaisesti.
Viite YSE 10 §
8.URAKKA-AIKA
Viite YSE 17 §Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisilmoituksesta on käytävä ilmi, milloin sopimus päättyy irtisanomisen johdosta.
9.VIIVÄSTYSSAKKO
Viite YSE 18 §Palvelusuorituksen viivästyessä noudatetaan poiketen YSE 1998 ehdoista, sopimuksen liitteen sopimuskannusteet ja –sanktiot mukaisia viivästyssakkoja. Lisäksi Tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen viivästyssakon ja sankitoiden ylittävältä osin.
10.TAKUUAIKA
Viite YSE 29 §Takuuaikaa ei ole alueurakassa pois lukien rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) piiriin kuuluvat työt, joiden takuuaika on kaksi vuotta. Takuun nojalla korjatulle tai uusituille rakenteille, -laitteille ja / tai –osille annetaan yhden vuoden lisätakuu.
11.VAKUUDET
Urakoitsijan vakuudet
Viite YSE 36§
Takuuajan vakuutta ei vaadita.
Tilaajan vakuudet
Viite YSE 37 §Tilaaja ei aseta vakuutta.
12.URAKKAHINTA
Viite YSE 39 § Urakoitsijan suoritusta vastaan tilaaja maksaa urakoitsijalle vuosittaisen urakkahinnan, joka on (alv 0 %) sopimuksen allekirjoitushetkellä:
(veroton urakkahinta kirjaimin)
Etelä:
(sataseitsemänkymmentäseitsemäntuhattaviisisataakymmenen euroa)
177 510 euroa, (veroton hinta numeroin)
Keskusta:
(veroton hinta kirjaimin)
(satakahdeksantuhattakaksisataakuusikymmentäviisi euroa)
108 265 euroa, (veroton hinta numeroin)
Länsi:
(veroton hinta kirjaimin)
(sataviisikymmentäkaksituhattaseitsemänsataaviisikymmentäneljä euroa)
152 754 euroa, (veroton hinta numeroin)
Urakassa noudatetaan open book- periaatetta urakkakustannuksissa.
Rakentamistöissä käytetään käännettyä arvonlisäveroa.
13.URAKKAHINNAN MAKSAMINEN
Viite YSE 40 § Suoritetusta työstä maksuerätaulukon mukaan.
14.HINTASIDONNAISUUDET
Viite YSE 48 §Kunnossapitotyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. Maksuperusteena käytetään Hinnastossa esitettyä kokonaishintaa ja tavoitteiden toteuttamiseen on kytketty sopimuskannusteet ja sanktiot. Hinnantarkistukset puitesopimuksen mukaisesti.
15.HOITOTASON JA LAAJUUDEN MUUTTAMISEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN
Viite YSE 44 § Tilaaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa urakan laajuutta ja
Viite YSE 47 §laatuvaatimuksia perustelluista syistä. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella lisä- ja muutostöitä, joiden kustannukset laskutetaan toteutuman mukaisesti.
Urakoitsijalla ei ole oikeutta korvaukseen mikäli sopimuskokonaisuus supistuu ja/tai laatuvaatimuksia muutetaan edellä mainitusta syystä.
Kaikkiin muutoksiin on ennen työn toteutusta ja hankintoja saatava tilaajan kirjallinen hyväksyminen. Poikkeuksena on YSE 43 §:n 3. momentin mukaiset pienet muutostyöt, joita tilaajan valvojat ovat oikeutettuja tilaamaan.
16.OMISTUSOIKEUS
Viite YSE 51 §, 52 §, 53 § Omistusoikeus YSE:n mukaisesti.
17.LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN
Viite YSE 59 §Muutos- ja lisätöitä on oikeutettu tilaamaan Tilaajaa edustavat kunnossapidon vastaavat liikuntapaikkamestarit.
Viite YSE 46 §, 59 § Lisä- ja muutostöistä on sovittava aina kirjallisesti.
Viite YSE 59 § 4.YSE 43 §:n 3. momentin tarkoittamia pieniä ja kiireellisiä muutostöitä on oikeutettu tilaamaan Tilaajan valvojat.
18.VALVONTA
Viite YSE 59 § Tilaajan edustaja on sopimuksen kohdassa 1 mainitut Tilaajan henkilöt.
Viite YSE 60 §Tilaajan asettamana työmaa- ja laadunvalvojana toimii sopimuksen kohdassa 1 mainitut Tilaajan henkilöt.
19.TYÖNJOHTO
Viite YSE 56 § 1.Urakoitsijan aluevastaava. Puitesopimuksen liite 8-
20.TYÖSUOJELU
Viite YSE 57 §Alueurakan turvallisuuden yleisjohdosta vastaava henkilö. Puitesopimuksen liite 8.
21.YHTEISET TOIMITUKSET
Viite YSE 66 §Työmaakokouksia pidetään sovittuina aikoina kahden kuukauden välein. Tai tarvittaessa useammin.
Ennen urakan aloittamista pidetään urakka-alueella aloituskatselmus. Muita katselmuksia pidetään tarvittaessa.
22.RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
Viite YSE 92 §Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, ristiriitaisuudet jätetään Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaistaviksi.
23.ALLEKIRJOITUKSET
Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti.